Образцы договора на цветы. Договор поставки растений
Договор поставки цветов: бланк, образец 2018
Договор N ____ поставки цветов
г. __________
"___"________ ____ г.
__________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________, действующ___ на основании _______________________, с одной стороны, и _____________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ________________, действующ___ на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю цветочную продукцию надлежащего качества в виде __________________ (букетов/корзин/композиций/цветов живых срезанных) (далее по тексту "Товар") в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами путем подписания отдельных заказов.
1.2. Качество Товара подтверждается сертификатами.
1.3. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), тара и (или) упаковка, а также периоды и сроки поставки Товара определяются Сторонами в согласуемых заказах, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2. Обязательства Сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Осуществлять поставку Товара ______________________ транспортом с соблюдением необходимых для конкретного вида цветов условий перевозки в период с "___"___________ ____ г. по "___"___________ ____ г.
2.1.2. Предоставить Заказчику все необходимые сопроводительные документы на Товар (спецификацию, акты фитосанитарного контроля, при необходимости - карантинный сертификат).
2.1.3. В день сдачи соответствующей партии Товара уведомить Покупателя о дате отгрузки и номере транспортного средства.
2.1.4. Представить Заказчику Акт приемки-передачи после завершения поставки.
2.1.5. По требованию Заказчика проводить акты сверок взаимных расчетов в течение ____ рабочих дней.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором.
2.2.2. При приемке осмотреть принятый Товар, проверить его количество и качество в течение ____ часов с момента поставки Товара.
2.2.3. Незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках Товара.
2.2.4. Оплатить Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.2.5. Вернуть Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования в течение ___ дней с момента поставки Товара.
2.2.6. При необходимости за свой счет и своими силами получить разрешение пункта назначения на перевозку цветов.
3. Условия приемки Товара
3.1. Товар по настоящему Договору будет поставляться в соответствии с заказами, полученными Поставщиком от Заказчика.
3.2. Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии Товара оформляется двусторонним Актом приемки-передачи, который подтверждает приемку по количеству и внешнему виду.
3.3. В случае обнаружения при приемке несоответствия полученного Товара условиям настоящего Договора, спецификации или графика делается соответствующая запись в Акте. Претензии по качеству Товара и несоответствию количества Товара накладной предъявляются в течение ____ часов с момента получения Товара Покупателем.
4. Финансовые условия и порядок расчетов
4.1. Цена единицы Товара не является постоянной и определяется в соответствии с конкретным заказом Покупателя и условиями поставки на основании Прайса (Приложение N _____).
4.2. Цены на Товар по видам и сортам включают стоимость упаковки, маркировки, консервации, погрузки Товара на транспортное средство, фиксации груза, его доставки, страхования в пути, а также все таможенные пошлины и расходы.
4.3. Транспортные расходы по доставке до места назначения и отправке каждой партии Товара оплачиваются Покупателем по фактическим затратам согласно накладным.
4.4. Оплата Товара осуществляется Заказчиком по факту каждой поставки в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта приемки-передачи и получения счета от Поставщика.
4.5. Оплата Заказчиком Товара осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре (или: наличными денежными средствами через кассу Поставщика/_______________________).
5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ____% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком поставленного и принятого Товара Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от не уплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Поставщик не несет ответственности, если свежесрезанные цветы замерзли при транспортировке, при условии, что были выполнены все требования Покупателя по упаковке Товара.
5.6. Поставщик не несет ответственности за потерю товарного вида свежесрезанных цветов в результате несвоевременного получения Покупателем Товара в месте назначения.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.
8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Поставщик: Покупатель: _______________"_____________________" ___________"___________________" Юридический/почтовый адрес: __________ Юридический/почтовый адрес: ____ ______________________________________ ________________________________ ИНН/КПП ______________________________ ИНН/КПП ________________________ ОГРН _________________________________ ОГРН ___________________________ Тел.: ____________ Факс: _____________ Тел.: __________ Факс: _________ Адрес электронной почты: _____________ Адрес электронной почты: _______ ______________________________________ ________________________________ ___________________/__________________ _________________/______________ (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) М.П. М.П.blank-obrazets.ru
Договор поставки цветов | yuristrb-ufa.ru
Стороны обязуются письменно извещать друг друга в случае изменения юридических или банковских реквизитов. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.5. Срок действия договора 5.1. Настоящий договор действует в течении 1 (одного) года со дня его подписания сторонами и автоматически продлевается на каждый следующий год, если ни одна из сторон не уведомила другую в письменной форме о намерении расторгнуть настоящий договор не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. Настоящий договор считается расторгнутым после проведения всех взаиморасчетов между сторонами.5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Договор поставки цветов
При необходимости за свой счет и своими силами получить разрешение пункта назначения на перевозку цветов. 3. Условия приемки Товара 3.1. Товар по настоящему Договору будет поставляться в соответствии с заявками, полученными Поставщиком от Заказчика. 3.2. Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии Товара оформляется двусторонним Актом приемки-передачи, который подтверждает приемку по количеству и внешнему виду. 3.3. В случае обнаружения при приемке несоответствия полученного Товара условиям настоящего Договора делается соответствующая запись в Акте приемки-передачи.
Претензии по качеству Товара и несоответствию количества Товара накладной предъявляются в течение часов с момента получения Товара Покупателем. 4. Финансовые условия и порядок расчетов 4.1.
Договор поставки цветов (партиями по заявкам заказчика)
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется получить ТОВАР у ПОСТАВЩИКА в течении:- Горшечные растения — 1-2 календарных дня для клиентов Москвы и Московской области, 3-5 календарных дней для иногородних клиентов;- Срезанные цветы и сопутствующую им продукцию – в день поставки /получения/, либо на следующий день после получения товара ПОСТАВЩИКОМ;3.4. Доставка товара производится за счет ПОКУПАТЕЛЯ.4. Ответственность сторон, форс-мажор 4.1. В случае ненадлежащего исполнения настоящего Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде РФ.4.2.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2.
Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения. 8. Заключительные положения 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2.
Договор поставки цветов
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное нарушение договорных обязательств в случае возникновения после подписания настоящего договора обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), которые не зависят от воли сторон и/или которые нельзя было предвидеть и/или избежать, а именно: военных действий, гражданских волнений, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемий, авто- или авиакатастроф, иных стихийных бедствий, в том числе возникающие обстоятельства, препятствующие доставке товара из страны-поставщика, которые не зависят от воли и действий ПРОДАВЦА, а так же принятие государственными органами решений, препятствующих своевременному выпуску товара в торговое обращение, на время действия таких обстоятельств и их последствий.4.3. При наступлении и прекращении указанных в п.4.2.
Договор поставки цветов букетов
В день передачи соответствующей партии Товара уведомить Покупателя о дате и времени отгрузки и номере транспортного средства. 2.1.4. Представить Заказчику Акт приемки-передачи после завершения поставки. 2.1.5.
По требованию Заказчика проводить акты сверок взаимных расчетов в течение рабочих дней. 2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором.
2.2.2.
Инфо
При приемке осмотреть принятый Товар, проверить его количество и качество в течение часов с момента поставки Товара. 2.2.3. Незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках Товара.
2.2.4. Оплатить Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 2.2.5. Вернуть Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования в течение дней с момента поставки Товара. 2.2.6. Предмет договора 1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ: живые срезанные цветы, зелень для составления букетов и цветочных композиций, декоративно-лиственные и цветущие комнатные растения, а так же иную сопутствующую им продукцию (средства по уходу за растениями, упаковочный материал в ассортименте, посуду и предметы интерьера из стекла, фарфора, керамики, хрусталя и т.п., флористические изделия, сухоцветы, почвогрунт и удобрения для растений и т.п.) именуемые в дальнейшем «ТОВАР».1.2. Конкретные виды товара, его количество и цена указываются в товарных накладных, счетах-фактурах, которые являются неотьемлемой частью договора.2. Обязательства поставщика 2.1. ПОСТАВЩИК обязуется выполнить предварительный заказ ПОКУПАТЕЛЯ своевременно и в максимально полном объеме.2.2.
Договор поставки цветов образец
Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), тара и (или) упаковка, а также периоды и сроки поставки Товара определяются Сторонами в согласуемых заказах, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 1.4. Товар поставляется партиями в сроки, согласованные Сторонами в заявке по каждой партии.
Каждая заявка после подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора. 2. Обязательства Сторон 2.1. Поставщик обязуется: 2.1.1.
Внимание
Осуществлять поставку Товара транспортом с соблюдением необходимых для конкретного вида цветов условий перевозки в период с » » г. по » » г. 2.1.2. Предоставить Заказчику все необходимые сопроводительные документы на Товар (накладные, сертификаты качества, акты фитосанитарного контроля, при необходимости — карантинный сертификат).
2.1.3.Договор поставка цветов
При приемке осмотреть принятый Товар, проверить его количество и качество в течение часов с момента поставки Товара. 2.2.3. Незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках Товара. 2.2.4.
Оплатить Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 2.2.5. Вернуть Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования в течение дней с момента поставки Товара.
2.2.6. При необходимости за свой счет и своими силами получить разрешение пункта назначения на перевозку цветов. 3. Условия приемки Товара 3.1. Товар по настоящему Договору будет поставляться в соответствии с заказами, полученными Поставщиком от Заказчика. 3.2. Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии Товара оформляется двусторонним Актом приемки-передачи, который подтверждает приемку по количеству и внешнему виду. 3.3.
Договор международной поставки цветов
Обязательства Сторон 2.1. Поставщик обязуется: 2.1.1. Осуществлять поставку Товара транспортом с соблюдением необходимых для конкретного вида цветов условий перевозки в период с » » г. по » » г. 2.1.2.
Предоставить Заказчику все необходимые сопроводительные документы на Товар (спецификацию, акты фитосанитарного контроля, при необходимости — карантинный сертификат). 2.1.3. В день сдачи соответствующей партии Товара уведомить Покупателя о дате отгрузки и номере транспортного средства.
2.1.4.
Представить Заказчику Акт приемки-передачи после завершения поставки. 2.1.5. По требованию Заказчика проводить акты сверок взаимных расчетов в течение рабочих дней.
2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором. 2.2.2.
Договор поставки цветов
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.5.3.
В случае несвоевременной оплаты Заказчиком поставленного и принятого Товара Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере % от не уплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.5.5.
Поставщик не несет ответственности, если свежесрезанные цветы замерзли при транспортировке, при условии, что были выполнены все требования Покупателя по упаковке Товара.5.6.
yuristrb-ufa.ru
Договор поставки цветов
Договор поставки цветов
Договор N ____ поставки цветовг. __________"___"________ ____ г.
__________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________, действующ___ на основании _______________________, с одной стороны, и _____________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ________________, действующ___ на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю цветочную продукцию надлежащего качества в виде __________________ (букетов/корзин/композиций/цветов живых срезанных) (далее по тексту "Товар") в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами путем подписания отдельных заказов.1.2. Качество Товара подтверждается сертификатами.1.3. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), тара и (или) упаковка, а также периоды и сроки поставки Товара определяются Сторонами в согласуемых заказах, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2. Обязательства Сторон2.1. Поставщик обязуется:2.1.1. Осуществлять поставку Товара ______________________ транспортом с соблюдением необходимых для конкретного вида цветов условий перевозки в период с "___"___________ ____ г. по "___"___________ ____ г.2.1.2. Предоставить Заказчику все необходимые сопроводительные документы на Товар (спецификацию, акты фитосанитарного контроля, при необходимости - карантинный сертификат).2.1.3. В день сдачи соответствующей партии Товара уведомить Покупателя о дате отгрузки и номере транспортного средства.2.1.4. Представить Заказчику Акт приемки-передачи после завершения поставки.2.1.5. По требованию Заказчика проводить акты сверок взаимных расчетов в течение ____ рабочих дней.2.2. Заказчик обязуется:2.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором.2.2.2. При приемке осмотреть принятый Товар, проверить его количество и качество в течение ____ часов с момента поставки Товара.2.2.3. Незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках Товара.2.2.4. Оплатить Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.2.2.5. Вернуть Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования в течение ___ дней с момента поставки Товара.2.2.6. При необходимости за свой счет и своими силами получить разрешение пункта назначения на перевозку цветов.
3. Условия приемки Товара3.1. Товар по настоящему Договору будет поставляться в соответствии с заказами, полученными Поставщиком от Заказчика.3.2. Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии Товара оформляется двусторонним Актом приемки-передачи, который подтверждает приемку по количеству и внешнему виду.3.3. В случае обнаружения при приемке несоответствия полученного Товара условиям настоящего Договора, спецификации или графика делается соответствующая запись в Акте. Претензии по качеству Товара и несоответствию количества Товара накладной предъявляются в течение ____ часов с момента получения Товара Покупателем.
4. Финансовые условия и порядок расчетов4.1. Цена единицы Товара не является постоянной и определяется в соответствии с конкретным заказом Покупателя и условиями поставки на основании Прайса (Приложение N _____).4.2. Цены на Товар по видам и сортам включают стоимость упаковки, маркировки, консервации, погрузки Товара на транспортное средство, фиксации груза, его доставки, страхования в пути, а также все таможенные пошлины и расходы.4.3. Транспортные расходы по доставке до места назначения и отправке каждой партии Товара оплачиваются Покупателем по фактическим затратам согласно накладным.4.4. Оплата Товара осуществляется Заказчиком по факту каждой поставки в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта приемки-передачи и получения счета от Поставщика.4.5. Оплата Заказчиком Товара осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре (или: наличными денежными средствами через кассу Поставщика/_______________________).
5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ____% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком поставленного и принятого Товара Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от не уплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.5.5. Поставщик не несет ответственности, если свежесрезанные цветы замерзли при транспортировке, при условии, что были выполнены все требования Покупателя по упаковке Товара.5.6. Поставщик не несет ответственности за потерю товарного вида свежесрезанных цветов в результате несвоевременного получения Покупателем Товара в месте назначения.5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. Разрешение споров6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.
8. Заключительные положения8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты и подписи СторонПоставщик: Покупатель:_______________"_____________________" ___________"___________________"
Юридический/почтовый адрес: __________ Юридический/почтовый адрес: __________________________________________ ________________________________ИНН/КПП ______________________________ ИНН/КПП ________________________ОГРН _________________________________ ОГРН ___________________________Тел.: ____________ Факс: _____________ Тел.: __________ Факс: _________Адрес электронной почты: _____________ Адрес электронной почты: _____________________________________________ ________________________________
___________________/__________________ _________________/______________(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
М.П. М.П.
ajdocs.ru
Договор поставки
1. Предмет договора
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ: живые срезанные цветы, зелень для составления букетов и цветочных композиций, декоративно-лиственные и цветущие комнатные растения, а так же иную сопутствующую им продукцию (средства по уходу за растениями, упаковочный материал в ассортименте, посуду и предметы интерьера из стекла, фарфора, керамики, хрусталя и т.п., флористические изделия, сухоцветы, почвогрунт и удобрения для растений и т.п.) именуемые в дальнейшем «ТОВАР».1.2. Конкретные виды товара, его количество и цена указываются в товарных накладных, счетах-фактурах, которые являются неотьемлемой частью договора.2. Обязательства поставщика
2.1. ПОСТАВЩИК обязуется выполнить предварительный заказ ПОКУПАТЕЛЯ своевременно и в максимально полном объеме.2.2. В случае отсутствия на складе ПОСТАВЩИКА, согласованного с ПОКУПАТЕЛЕМ ассортимента и количества товара в момент его получения, ПОСТАВЩИК праве изменить и согласовать ассортимент и количество товара с ПОКУПАТЕЛЕМ.2.3. Сроки выполнения заказа ПОСТАВЩИКОМ могут быть увеличены сроком до 2 (двух) календарных дней.2.4. По соглашению сторон ПОСТАВЩИК может предоставить ПОКУПАТЕЛЮ товар с отсрочкой платежа до 7 календарных дней. За каждый последующий день просрочки платежа взимаются пени в сумме 0.5% от стоимости неоплаченного ТОВАРА.2.5. Проверка качества товара производится ПОКУПАТЕЛЕМ при получении товараот ПОСТАВЩИКА. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право выставить обоснованную претензию ПОСТАВЩИКУ, предъявив некачественный товар в течении 24 часов с момента его получения, а клиентам из регионов РФ, необходимо выслать по электронной почте фотографию товара пониженного и ненадлежащего качества, в течении того же времени.2.6. ПОСТАВЩИК обязуется выдать ПОКУПАТЕЛЮ все необходимые документы на товар: накладную, по требованию ПОКУПАТЕЛЯ счет, акт фитосанитарного контроля и свидетельство карантинной экспертизы.3. Обязательства покупателя.
3.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязан в установленные сроки подать заказ ПОСТАВЩИКУ на приобретаемый ТОВАР.3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить ТОВАР:- Наличным платежом – в кассу ПОСТАВЩИКА.- Безналичным платежом - перечислением денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.3.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется получить ТОВАР у ПОСТАВЩИКА в течении:- Горшечные растения - 1-2 календарных дня для клиентов Москвы и Московской области, 3-5 календарных дней для иногородних клиентов;- Срезанные цветы и сопутствующую им продукцию – в день поставки /получения/, либо на следующий день после получения товара ПОСТАВЩИКОМ;3.4. Доставка товара производится за счет ПОКУПАТЕЛЯ.4. Ответственность сторон, форс-мажор
4.1. В случае ненадлежащего исполнения настоящего Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде РФ.4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное нарушение договорных обязательств в случае возникновения после подписания настоящего договора обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), которые не зависят от воли сторон и/или которые нельзя было предвидеть и/или избежать, а именно: военных действий, гражданских волнений, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемий, авто- или авиакатастроф, иных стихийных бедствий, в том числе возникающие обстоятельства, препятствующие доставке товара из страны-поставщика, которые не зависят от воли и действий ПРОДАВЦА, а так же принятие государственными органами решений, препятствующих своевременному выпуску товара в торговое обращение, на время действия таких обстоятельств и их последствий.4.3. При наступлении и прекращении указанных в п.4.2. обстоятельств, сторона настоящего договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно, не позднее 5-ти календарных дней с момента наступления или прекращения указанных обстоятельств, известить об этом другую сторону.4.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга в случае изменения юридических или банковских реквизитов. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует в течении 1 (одного) года со дня его подписания сторонами и автоматически продлевается на каждый следующий год, если ни одна из сторон не уведомила другую в письменной форме о намерении расторгнуть настоящий договор не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. Настоящий договор считается расторгнутым после проведения всех взаиморасчетов между сторонами.5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.СКАЧАТЬ ДОГОВОР В WORD
flowers-optom.ru
Образцы договора на цветы | law-uradres.ru
Интернет-сайт» — Интернет-магазин www.florist.ru 1.5. «Договор» — Договор розничной купли-продажи Цветов. 1.6. «Цветы» — оформленная в соответствии с требованиями Покупателя, с использованием профессиональных флористических навыков, совокупность цветов и других растений, специальной упаковки (включая корзины, кашпо, ленты и др.), открытки и иные носители текста, а также дополнительные подарки, которые представлены на Интернет-сайте. 1.7. «Получатель» — указанные Покупателем лица, принимающие доставленные Цветы. 1.8. «Заказ» — оформляемая на Интернет-сайте Продавца заявка Покупателя на покупку и доставку Цветов, которая содержит согласованную обеими Сторонами информацию о количественных и качественных характеристиках Цветов, а также о времени и месте их доставки. Перечень информации, подлежащей согласованию Сторонами Договора при оформлении Заказа, определяется п. 2 Оферты.
Договор поставки цветов
Важно
Согласно статье 483 Гражданского Кодекса Российской Федерации для обнаружения недостатков товара устанавливается гарантийный или же разумный срок (это зависит от разновидности гарантии качества). При отсутствии данных условий продавец может и отказать удовлетворить данное требование (например, если замена товара будет сопряжена с несоразмерными расходами).
Лишь после предъявления вышеперечисленных требований можно требовать заменить некомплектный товар. Изменение и расторжение договора купли-продажи цветов При наличии согласия обеих сторон о внесении каких-либо изменений в договор или же о его расторжении процедура осуществляется без проблем.Составляется дополнительное соглашение, повторяющее по форме сам договор. Оно подписывается каждой из сторон.
Образцы договора на цветы
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. Разрешение споров 6.1.В случае несвоевременной оплаты Заказчиком поставленного и принятого Товара Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере % от не уплаченный в срок суммы за каждый день просрочки. 5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 5.5. Поставщик не несет ответственности, если свежесрезанные цветы замерзли при транспортировке, при условии, что были выполнены все требования Покупателя по упаковке Товара. 5.6. Поставщик не несет ответственности за потерю товарного вида свежесрезанных цветов в результате несвоевременного получения Покупателем Товара в месте назначения. 5.7.
Договор поставки цветов (партиями по заявкам заказчика)
Покупатель может оформить Заказ на сайте Интернет-магазина либо через оператора по телефонам, указанным на сайте, на условиях настоящей публичной оферты. Покупатель, оформляя Заказ на приобретение и доставку Цветов, информация о которых размещена на Интернет-сайте, принимает (акцептует) настоящее публичное предложение (оферту) Продавца о заключении Договора розничной купли-продажи.
Внимание
Предложение о заключении Договора розничной купли-продажи действует в отношении любых Цветов в течение всего периода времени, пока информация о соответствующих Цветах размещена на Интернет-сайте. С момента подтверждения Заказа на приобретение и доставку Цветов, оформленного в соответствии с размещенными на Интернет-сайте правилами, между Продавцом и Покупателем, заключен Договор розничной купли-продажи о нижеследующем: 2.
Предмет Договора 2.1.Договор поставки цветов
В случае обнаружения при приемке несоответствия полученного Товара условиям настоящего Договора, спецификации или графика делается соответствующая запись в Акте. Претензии по качеству Товара и несоответствию количества Товара накладной предъявляются в течение часов с момента получения Товара Покупателем.
4. Финансовые условия и порядок расчетов 4.1. Цена единицы Товара не является постоянной и определяется в соответствии с конкретным заказом Покупателя и условиями поставки на основании Прайса (Приложение N ). 4.2. Цены на Товар по видам и сортам включают стоимость упаковки, маркировки, консервации, погрузки Товара на транспортное средство, фиксации груза, его доставки, страхования в пути, а также все таможенные пошлины и расходы. 4.3. Транспортные расходы по доставке до места назначения и отправке каждой партии Товара оплачиваются Покупателем по фактическим затратам согласно накладным.
договора по типам
Инфо
Обязательства Сторон 2.1. Поставщик обязуется: 2.1.1. Осуществлять поставку Товара транспортом с соблюдением необходимых для конкретного вида цветов условий перевозки в период с » » г.
по » » г. 2.1.2.Предоставить Заказчику все необходимые сопроводительные документы на Товар (спецификацию, акты фитосанитарного контроля, при необходимости — карантинный сертификат). 2.1.3. В день сдачи соответствующей партии Товара уведомить Покупателя о дате отгрузки и номере транспортного средства.
2.1.4.
Представить Заказчику Акт приемки-передачи после завершения поставки. 2.1.5. По требованию Заказчика проводить акты сверок взаимных расчетов в течение рабочих дней.
2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором. 2.2.2.
Публичная оферта на заключение договора розничной купли-продажи цветов
Цена единицы Товара определяется на основании конкретной заявки Покупателя и условиями поставки на основании Прайса Поставщика (Приложение N ). 4.2. Цены на Товар по видам и сортам включают стоимость упаковки, маркировки, консервации, погрузки Товара на транспортное средство, фиксации груза, его доставки, страхования в пути, а также все таможенные пошлины и расходы. 4.3. Транспортные расходы по доставке до места назначения и отправке каждой партии Товара оплачиваются Покупателем по фактическим затратам согласно накладным. 4.4. Оплата Товара осуществляется Заказчиком по факту каждой поставки в течение ( ) дней после подписания Сторонами Акта приемки-передачи и получения счета от Поставщика. 4.5. Оплата Заказчиком Товара осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре (или: наличными денежными средствами через кассу Поставщика/ ). 5.
В случае, если в течение 5 (пяти) дней после направления Продавцом Покупателю уведомления об окончании выполнения Заказа, от Покупателя не поступит возражений, обязательства Продавца по настоящему Договору считаются выполненными. 3.1.5. В случае отказа Получателя от принятия Цветов или его отсутствия по месту доставки в согласованное в заказе время, лицо, осуществляющее доставку Цветов обязано принять Цветы на ответственное хранение с уведомлением Покупателя по телефону и/или электронной почте, указанным при оформления Заказа.
Принятые на ответственное хранение Цветы Покупатель в течение суток с момента принятия их на хранение обязан самостоятельно получить в указанные Продавцом время и месте, если иной срок не будет согласован Сторонами, либо согласовать новое время доставки при условии оплаты повторной доставки.Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа, в том числе за указанные им персональные данные. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации,полученной от Клиента, агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Клиентом, в том числе в целях информирования о рекламных акциях и спецпредложениях, но не ограничиваясь этим. Продавец требует, чтобы при обработке подобной информации эти агенты и третьи стороны следовали инструкциям Продавца и соблюдали настоящую политику конфиденциальности, а также принимали другие необходимые для защиты конфиденциальности меры. 2.7. Продавец вправе привлекать для исполнения Заказов третьих лиц, оставаясь при этом ответственным за их действия перед Покупателем и Получателем. 2.8.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 8.4.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 8.6.1. Форма заявки Заказчика на поставку партии Товара. 8.6.2.
Ассортимент Товара. 8.6.3. Акт приемки-передачи Товара. 8.6.4. Прайс. 8.6.5. . 9.
law-uradres.ru
Договор поставки цветов | Адвокат
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России. 20. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря текущего года, после чего договор автоматически пролонгируется на каждый следующий год при отсутствии заявления о его прекращении одной из сторон, передаваемого другой стороне в письменном виде не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты истечения текущего годового срока действия договора. Одностороннее расторжение договора не допускается. 21. Настоящий Договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению организациям и лицам, не связанным с выполнением данного Договора. 22. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон. 23.
Договор поставки цветов
Важно
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется получить ТОВАР у ПОСТАВЩИКА в течении:- Горшечные растения — 1-2 календарных дня для клиентов Москвы и Московской области, 3-5 календарных дней для иногородних клиентов;- Срезанные цветы и сопутствующую им продукцию – в день поставки /получения/, либо на следующий день после получения товара ПОСТАВЩИКОМ;3.4.
Инфо
Доставка товара производится за счет ПОКУПАТЕЛЯ.4. Ответственность сторон, форс-мажор 4.1.
В случае ненадлежащего исполнения настоящего Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде РФ.4.2.
Договор поставки цветов (партиями по заявкам заказчика)
В случае несвоевременной оплаты Заказчиком поставленного и принятого Товара Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере % от не уплаченный в срок суммы за каждый день просрочки. 5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.5.5. Поставщик не несет ответственности, если свежесрезанные цветы замерзли при транспортировке, при условии, что были выполнены все требования Покупателя по упаковке Товара. 5.6. Поставщик не несет ответственности за потерю товарного вида свежесрезанных цветов в результате несвоевременного получения Покупателем Товара в месте назначения.5.7.
Договор поставки цветов
Конструктор документов Договоры Договоры поставки Договор поставки цветов Сервис FreshDoc — это не только библиотека шаблонов, наш сервис позволяет автоматизировать работу с документами.
Каждый шаблон настраивается индивидуально, благодаря встроенному в сайт конструктору.
Встроенный конструктор позволит с легкостью создать и сформировать договор поставки цветов. Наш сервис легко интегрируется с любой системой (CRM, СЭД и т. Д. ). Именно по этому многие выбирают наш конструктор.То же делается при наличии в заявке телефона Получателя при невозможности связаться с ним по указанному телефону.
III. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 9. Фирма оплачивает доставляемые Поставщиком товары по ценам, сообщенным устно, указанным в счёте или на основании полученного прайс-листа.
10.
Расчеты между Сторонами производятся путем безналичного перечисления в порядке, установленном п.5.2.
настоящего договора. 11
Первичные документы Поставщик отправляет по почте Фирме не реже одного раза в месяц.
12.
Подтверждением надлежащего исполнения заказа Поставщиком является отсутствие претензий (рекламаций) от Получателей заказа в течение 14 дней с момента исполнения заказа.
IV. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 13.
договора по типам
Внимание
Товары доставляются в сроки, указанные в заявках. Поставщик не имеет права досрочной доставки товара или доставки позже указанного срока.
Поставщик обязан уведомлять Фирму об отсутствии возможности доставки заказа не позднее 4 часов после получения заявки. Отсутствие письменного отказа от выполнения заказа, отправленного Фирмой Поставщику в течение 4 часов после отправки, является акцептом заказа. 7. Доставка заказа осуществляется путем их передачи Получателям — третьим лицам, указанным в заявке Фирмы. 8. Передача заказанных цветов осуществляется следующим образом: 8.1. При наличии в заявке телефона Получателя, Поставщик и Получатель созваниваются и оговаривают место и время доставки. 8.2. При отсутствии телефона Получателя, Поставщик доставляет заказ по указанному адресу в указанное время.Договор поставки цветов образец
При приемке осмотреть принятый Товар, проверить его количество и качество в течение часов с момента поставки Товара.
2.2.3. Незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках Товара. 2.2.4. Оплатить Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 2.2.5. Вернуть Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования в течение дней с момента поставки Товара. 2.2.6.
При необходимости за свой счет и своими силами получить разрешение пункта назначения на перевозку цветов.
3. Условия приемки Товара 3.1. Товар по настоящему Договору будет поставляться в соответствии с заказами, полученными Поставщиком от Заказчика. 3.2.
Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии Товара оформляется двусторонним Актом приемки-передачи, который подтверждает приемку по количеству и внешнему виду.
3.3.
Договор поставка цветов
Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), тара и (или) упаковка, а также периоды и сроки поставки Товара определяются Сторонами в согласуемых заказах, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.4. Товар поставляется партиями в сроки, согласованные Сторонами в заявке по каждой партии.
Каждая заявка после подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.
Обязательства Сторон 2.1. Поставщик обязуется: 2.1.1.
Осуществлять поставку Товара транспортом с соблюдением необходимых для конкретного вида цветов условий перевозки в период с » » г. по » » г. 2.1.2. Предоставить Заказчику все необходимые сопроводительные документы на Товар (накладные, сертификаты качества, акты фитосанитарного контроля, при необходимости — карантинный сертификат). 2.1.3.
Договор международной поставки цветов
В случае отсутствия на складе ПОСТАВЩИКА, согласованного с ПОКУПАТЕЛЕМ ассортимента и количества товара в момент его получения, ПОСТАВЩИК праве изменить и согласовать ассортимент и количество товара с ПОКУПАТЕЛЕМ.2.3.
Сроки выполнения заказа ПОСТАВЩИКОМ могут быть увеличены сроком до 2 (двух) календарных дней.2.4. По соглашению сторон ПОСТАВЩИК может предоставить ПОКУПАТЕЛЮ товар с отсрочкой платежа до 7 календарных дней. За каждый последующий день просрочки платежа взимаются пени в сумме 0.5% от стоимости неоплаченного ТОВАРА.2.5. Проверка качества товара производится ПОКУПАТЕЛЕМ при получении товараот ПОСТАВЩИКА.В случае обнаружения при приемке несоответствия полученного Товара условиям настоящего Договора, спецификации или графика делается соответствующая запись в Акте.
Претензии по качеству Товара и несоответствию количества Товара накладной предъявляются в течение часов с момента получения Товара Покупателем.
4.
Финансовые условия и порядок расчетов 4.1. Цена единицы Товара не является постоянной и определяется в соответствии с конкретным заказом Покупателя и условиями поставки на основании Прайса (Приложение N ).
4.2. Цены на Товар по видам и сортам включают стоимость упаковки, маркировки, консервации, погрузки Товара на транспортное средство, фиксации груза, его доставки, страхования в пути, а также все таможенные пошлины и расходы. 4.3.
Транспортные расходы по доставке до места назначения и отправке каждой партии Товара оплачиваются Покупателем по фактическим затратам согласно накладным.
advokatrt.ru
Договор поставки цветов | Право
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения. 8. Заключительные положения 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 8.5.
Договор поставки цветов
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 7. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора 7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 7.2.
Внимание
Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.
8. Инфо
Заключительные положения 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2.Договор поставки цветов (партиями по заявкам заказчика)
Важно
Поставщик не несет ответственности, если свежесрезанные цветы замерзли при транспортировке, при условии, что были выполнены все требования Покупателя по упаковке Товара.
5.6.Поставщик не несет ответственности за потерю товарного вида свежесрезанных цветов в результате несвоевременного получения Покупателем Товара в месте назначения.
5.7.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Договор поставки цветов
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например, наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему договору или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы. 14.Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 5.10.
Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. Разрешение споров 6.1.
договора по типам
Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 15. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему договору убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки. 17. Все споры по настоящему договору решаются Сторонами путем переговоров. 18.При не достижении согласия споры решаются в Третейском суде при Торгово-промышленной палате Республики Татарстан в соответствии с действующим законодательством РФ. VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 19.
Договор поставки цветов образец
ПОКУПАТЕЛЬ имеет право выставить обоснованную претензию ПОСТАВЩИКУ, предъявив некачественный товар в течении 24 часов с момента его получения, а клиентам из регионов РФ, необходимо выслать по электронной почте фотографию товара пониженного и ненадлежащего качества, в течении того же времени.2.6.
ПОСТАВЩИК обязуется выдать ПОКУПАТЕЛЮ все необходимые документы на товар: накладную, по требованию ПОКУПАТЕЛЯ счет, акт фитосанитарного контроля и свидетельство карантинной экспертизы.3.
Обязательства покупателя. 3.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязан в установленные сроки подать заказ ПОСТАВЩИКУ на приобретаемый ТОВАР.3.2.
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить ТОВАР:- Наличным платежом – в кассу ПОСТАВЩИКА.- Безналичным платежом — перечислением денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.3.3.
Договор поставка цветов
Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 8.6.1.
Форма заявки Заказчика на поставку партии Товара. 8.6.2.
Ассортимент Товара. 8.6.3. Акт приемки-передачи Товара. 8.6.4. Прайс. 8.6.5. . 9.
Договор международной поставки цветов
При необходимости за свой счет и своими силами получить разрешение пункта назначения на перевозку цветов.
3. Условия приемки Товара 3.1. Товар по настоящему Договору будет поставляться в соответствии с заявками, полученными Поставщиком от Заказчика. 3.2.
Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии Товара оформляется двусторонним Актом приемки-передачи, который подтверждает приемку по количеству и внешнему виду.
3.3.
В случае обнаружения при приемке несоответствия полученного Товара условиям настоящего Договора делается соответствующая запись в Акте приемки-передачи.
Претензии по качеству Товара и несоответствию количества Товара накладной предъявляются в течение часов с момента получения Товара Покупателем.
4. Финансовые условия и порядок расчетов 4.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.
alt-pravo.ru
